Call center
Онлайн-консультант
(499) 921-02-35
с 8:30 до 17:30

Комментарий к Определению ВС РФ от 20.08.2019 № 301-ЭС18-5724: о взыскании убытков застройщика с администрации, нарушившей срок выдачи разрешения на ввод МКД в эксплуатацию


Не нашли документ?


В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если...
Подключить ИСС Аюдар Инфо
Для получения доступа к интересующему материалу, Вам необходимо авторизоваться или отправить заявку на предоставление демо-доступа. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Авторизация Подать заявку
Задать вопрос эксперту

Комментарии (0)
Похожие документы
ДатаНазвание
04.10.2019О моменте принятия застройщиком к вычету НДС в доле бывших инвесторов
04.10.2019Субподрядчик компенсирует подрядчику убытки в связи с расторжением договора
15.09.2019О взыскании денег с ответчика, не исполняющего решение суда
17.11.2016Облагается ли НДФЛ сумма штрафа, выписанного за нарушение правил дорожного движения, если она не взыскивается с виновного лица (работника АУ, управлявшего автомобилем)?
17.11.2016Возникает ли у должностного лица АУ, привлеченного к административной ответственности в виде штрафа, доход, облагаемый НДФЛ?
11.11.2016Уступка долгов населения: налог на прибыль